2023施工范本合同优质7篇

合同是约束我们行为的书面文体，我们在签订之前一定要认真思考，签订合同有利于降低违约风险，促进社会经济发展，王科范文网小编今天就为您带来了2023施工范本合同优质7篇，相信一定会对你有所帮助。

2023施工范本合同优质7篇

2023施工范本合同篇1

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、第标段由k+至k+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的.施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

5、承包人项目经理：。承包人项目总工：。

6、工程质量符合标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

2023施工范本合同篇2

甲方：(发包方)______________________________________________

乙方：(承包方)__________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一) 工程名称：神榆公路改造

(二) 工程地点：神木县西沟第一加油站5公路处

(三) 工程范围：按甲方提供的施工图纸将土石方爆破作业后，运抵指定地点。

(四) 工程造价：经双方确定本合同综合单价为______全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写______________________

第二条工程期限

根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

第三条工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

第四条工程价款结算

(一) 工程价款结算与支付办法：

每月结算一次，按工程量的80%给与支付，剩余20%在工程验收后一次性付清。

第五条双方责任

(一) 甲方责任

1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

2、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应顺延工期。

3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的0.015元支付利息。

(二) 乙方责任

1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打adic;，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

1、提交_______________仲裁委员会( )

2、依法向人民法院起诉( )

第七条附则

(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

第八条安全责任

1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，严格遵守安全防护措施。在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责并承担相关赔偿责任，甲方不承担一切责任。

第九条附加条款

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023施工范本合同篇3

甲方：身份证号码：

乙方：身份证号码：

经甲乙双方协商同意，自愿制定以下条约：

一、甲方提供与要求：

1、提供：①长13.6米，宽11.8米宅基地及周边施工使用自然场地。②灌装柱已分布完好。③水电及建材已齐全到位。

2、要求：①一层高3.8米，二层高3.6米，阁楼高0.6米，脊高3米。②质量合格。门窗及钢筋分布合理，墙面平整，阴阳角垂直，外墙竖缝砂灰要饱满，防止漏水及混凝土不出现马蜂窝现象，梁的长、高、宽要符合甲方的要求，不得缩小。③机械与工具均由乙方自备，费用等均包含清包总价之中。④用料尽量减少损失。

二、付款方式：

总工程清包款为：伍万玖仟元整人民币(小写￥： 59000.00元)，共分为六个阶段。具体如下：

①基础完工后付壹万元;②一层现浇面完成付壹万元;③二层现浇面完成付壹万元;④卡瓦完工后付壹万元;⑤外粉刷完工后付壹万元;⑥内粉刷完工后付余款玖仟元。伍万玖仟元整已付清。

三、施工中安全：

施工中的安全均有乙方负责，与甲方无关，甲方概不负责任何安全事故，甲方望乙方安全第一，施工第二。

四、甲乙双方责任：

1、甲方提前嘱咐的事项，而乙方没有做到位的，损失均由乙方负责，与甲方无关。

2、甲方定性后，乙方已经做完，而甲方要求更改，返工的损失均由甲方负责，与乙方无关。

3、工程完工后，若出现质量问题或漏水现象，乙方要及时免费给予维修，达到不漏水，一切正常为止。

五、乙方需按甲方要求的规格施工，乙方必须服从甲方的管理、监督与整改。

六、备注：

①如果甲方要求前檐门窗过为整体现浇，甲方应在原清包工程款(￥：59000元整)基础上加500元;②乙方用料需提前通知甲方，最好在24小时以上。③工期最好在20xx年前竣工。④本合同采用固定总价合同，施工总工程款为59000元人民币。甲乙双方已经充分沟通，乙方充分了解了所有施工内容。施工总工程款不予增加。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023施工范本合同篇4

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

第一条工程概况

(一)工程名称：

(二)工程地点：

(三)工程范围：根据甲方的要求，乙方将土运到甲方指定的场地(即富力湾内)倒卸。平整土方，清理场地所需要的挖土机、推土机等机械由甲方负责。但不负责本合同土石方工程量约为3.5万立方米，约20xx马担车。

(四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为：每马担车230人民币(每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方)，全部工程造价暂定为人民币伍拾万元整。

第二条工程期限

根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

第三条工程质量

乙方运给甲方的土方量为原山体黄土，能满足回填压实要求，按甲方指定的地方倒卸，乙方保证每马担车土方的方量不少于20立方米(松土方量)，否则甲方可以不计量给乙方。

第四条工程价款结算及工程款拨付

(一) 乙方所运的土方按车计量，计量由甲方委派的工作人员签名才有效，本合同全部工程造价按实际完成的工程量结算。

(二) 工程款拨付：按每月施工工程量甲方支付给乙方80%支付工程进度款。

第五条双方责任

(一)甲方责任

1、保证入富力湾现场路段能给乙方车辆行驶，所行驶路段的混疑土路面损坏情况由甲方负责。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、计量签名及验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

3、由于甲方原因造成乙方运输车辆误工或停工，相应顺延工期。

4、工程变更：甲方应于三天前通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。

5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在进行验收。

6、 (补充)

(二)乙方责任

1、根据甲方的要求，乙方将土方运到甲方指定的场地倒卸。保证计量不能弄虚作假，否则甲方有权处罚乙。

2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生人生安全事故应由于乙方全部负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打adic;，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

1、提交 )

2、依法向人民法院起诉( )

第七条附则

(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三) 本合同一式两份甲、乙双方各执一份。

第八条附加条款

如果在规定工期内(工期为两个月，雨天除外。)没有如期完成土方工程，造成工程延误，由此造成的损失由乙方负责。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023施工范本合同篇5

工程名称：

发包人：

承包人：签定日期:

工程施工合同 ( 正本)龙运大厦维修改造项目（第五标段）黑龙江省龙运大厦有限责任公司哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司 20xx 年 8 月 21 日黑龙江省工商行政管理局黑龙江省住房和城乡建设厅

第一部分协议书

发包人（全称）：黑龙江省龙运大厦有限责任公司

承包人（全称）：哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：龙运大厦维修改造项目

工程地点：哈市宣化街200号

工程内容：龙运大厦八至十二层维修改造,面积4390平方米

投资计划或工程立项批准文号：黑发改交通备案[20xx]77号资金来源：建设单位自筹

二、工程承包范围

承包范围：以最终确定的施工图为准

三、合同工期：

开工日期：20xx年 11 月18 日

竣工日期： 20xx 年 1月 17 日

合同工期总日历天数 61 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：（暂定）伍佰零捌万零捌佰玖拾叁元贰角玖分（人民币）

￥： 5,080,893.29元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的'规定??

致。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

合同订立地点：哈尔滨市

本合同双方约定签字盖章后生效，并报建设行政主管部门备案。

发包人：承包人：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

建设行政主管部门备案意见：

经办人

委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱：备案机关（章）年月日

第二部分通用条款

（略）

第三部分专用条款

一、总则

2、合同文件及解释顺序

2. 1（10）组成合同的其他文件：执行通用条款2.1

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3. 2适用法律和法规

需要明示的法律、法规、规章及有关文件：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《建筑装饰装修工程质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程安全生产管理条例》及项目所在地现行法律、法规、条例、规范等规定。

3. 3适用标准、规范

约定适用的标准、规范的名称：设计文件、合同执行期内的现行《建筑装饰工程施工及验收规发包人提供标准、规范、技术要求的时间：无

4、图纸

4. 1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前三天内，四套图纸范》jgj73-91、《建设工程强制标准》（装饰部分）（jgj33-20xx）、《黑龙江省地方标准》-db23

发包人对图纸的保密要求：执行通用条款.4.2

5、通讯联络

5. 2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式：

（1）各方通讯地址和收件人：发包人

通讯地址：哈市南岗区宣化街 200 号收件人：黑龙江省龙运大厦有限责任公司邮编： 150001 承包人

通讯地址：黑龙江省大庆市让区西杨路 7 号收件人：通州建总集团有限公司邮编： 163000 监理单位

通讯地址：哈尔滨市香坊区和兴路26号收件人：曲忠斌

邮编：造价咨询单位

通讯地址：无

收件人：邮编：

（2）视为送达的其他方式：书面送达，其他方式不予受理

6、工程分包

6. 1（3）指定分包工程：无

7、文物和地下障碍物

7. 2发包人指出的地下障碍物：无

12、财产

12. 1 关于施工机械的约定：由承包方自备

二、合同主体

2023施工范本合同篇6

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

承包方:

按照《中华人民共和国合同法》, 及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方协商一致达成以下协议：

一、工程名称：

二、工程地点：(合同履行地)：

三、承包范围：

四、合同价款：

五、结算方式：以实际回填方量进行结算

六、付款方式：工程开工后，乙方按月上报进度，以监理和甲方确认的工程量以及合同包干单价计算进度款，按85%付款比例通过转账方式于7日内支付，乙方出具工程发票。

七、甲、乙双方责任：

1、甲方责任：

(1)向乙方提供相关图纸和工程地质资料，并保证数据真实准确。

(2)将水准点与坐标点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

(3)组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

(4)协调处理施工现场周围地下管线的保护。

2、乙方责任：

(1)做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

(2)有义务做好施工现场的文明施工，夜间施工必须确保场内

(3)认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令进行施工。随时接受甲方代表的检查检验。

八、安全责任：

1、施工企业必须严格执行安全生产施工有关规定及条款。

2、乙方未按合同约定和安全生产规定进行施工，甲方对乙方现场提出的书面及口头要求均有效，因乙方未按照甲方提出的书面及口头要求整改，由此造成的安全责任概由乙方负责。

九、其他约定：

1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行友好协商。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，双方签章后生效，款付清后失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人签字(盖章)：法定代表人签字(盖章)：委托代理人签字(盖章)：委托代理人签字(盖章)：电话：电话：

日期：日期：

2023施工范本合同篇7

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）

2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

二、工期

开工日期：

并网日期：

竣工日期：

四、合同价格和付款方式

合同价格

本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

五、施工质量和质量检查

1、工程质量

（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

2、质量检查：

六、解决争议的办法起诉讼。

（1）调解要求停止施工，且为双方接受。

（2）法院要求停止施工。

七、违约

1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的'，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。